園林景觀工程施工合同範本

隨着人們對法律的瞭解日益加深，合同起到的作用越來越大，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢？下面是小編為大家收集的園林景觀工程施工合同範本，僅供參考，大家一起來看看吧。

發包方：_________（以下簡稱甲方）

承包方：_________（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

第一條工程概況

1、工程名稱：別墅園林景觀工程。

2、工程地點：潤成科技院內

3、工作內容：別墅周邊約5000平方米景觀工程設計及施工，施工內容詳見甲方籤審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。

第二條工期

本工程工期為60天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日（現場具備開工條件）開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。

（一）如遇下列原因工期順延：

1、未及時籤審施工圖紙和施工組織計劃；

2、設計變更；

3、甲方未能按期提交施工場地；

4、連續4小時遇雨和停水、停電；

5、未按合同規定時間撥付工程款項；

6、遇不可抗拒因素。

（二）竣工驗收：

1、甲方在收到乙方竣工報告的5日內組織驗收，否則視為默認工程合格並進行竣工結算；

2、若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。

第三條工程合同價款及支付方式

1、經雙方商定本項目免收設計費，本工程暫定造價5XX0元（預算詳見“合同附件一”） ；

2、本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算；

3、結算工程量以現場實際收方量為準。

4、合同簽訂後5日內，甲方支付乙方工程預付款100000元整；

5、工程竣工並驗收合格後15日內，雙方按合同第三條第2、第3款辦理結算，結算後一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%，餘結算總額的5%作為保脩金，保修期滿後甲方付清餘款。

第四條關於設計調整（更改）

本工程涉及設計調整（更改）工程項目，待調整資料完善並經甲方籤審後，工程量及造價按本合同第三條進行增減。

第五條保修期

1、保修期：從乙方遞交竣工報告後的第七日起算，保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期一年，工程部分保修期為一年。

2、成活率：植物管護移交時按行規達到95%的成活率。

第六條雙方的責任

（一）甲方責任：

1、保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電；

2、合同簽定後三日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，並以書面形式通知乙方；

3、負責協助辦理施工的各項進場手續。

4、負責協調現場各施工單位間的關係；

5、若施工變更應以書面形式通知乙方；

6、按合同規定時間按時付款。

（二）乙方責任：

1、按甲方籤審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規範組織施工；

2、接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理；

3、文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工；

4、負責施工中的.成品保護；

第七條甲、乙雙方現場代表及責任

1、甲方現場代表：甲方代表作為現場簽證代表；

2、乙方現場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表

第八條材料的認定及採購

1、乙方應按設計要求對材料自行採購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定後方可採購。

2、設計材料變更須經甲方認定並以書面形式通知乙方後，乙方方可購買。

第九條違約責任

（一）甲方違約責任：

1、甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失；

2、甲方對工程中途停建、緩建或由於設計變更造成的停工，應採取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失；

3、甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超一日，按合同總額的5‰向乙方支付逾期違約金。

（二）乙方違約責任：

乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5‰向甲方支付違約金。

第十條爭議解決方式

在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議，應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。

第十一條本合同經雙方簽字蓋章後生效。

第十二條未盡事宜，雙方協商解決。

第十三條本合同一式四份，雙方各執二份，均具同等法律效力。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

代表人： 代表人：

本合同簽訂日期___年___月___日