在人民愈發重視法律的社會中，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那麼合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的工程施工合同模板，希望對大家有所幫助。
工程施工合同模板1
裝飾企業合同編號：
甲方（甲方）： 乙方（乙方）：
住所： 住所：
委託代理人： 設計師： 聯繫電話：
聯繫電話：現場施工負責人：聯繫電話：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《住宅室內裝飾管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定及國家合同示範文本的相關內容，結合住宅室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、誠信原則的基礎上，就甲方住宅住宅室內裝飾裝修工程的有關事宜（以下簡稱工程），經雙方協商一致，簽訂本合同： 第一條 工程概況和造價
1.1 工程地點： 1.2 工程內容及範圍(詳見附件圖紙及預算)。 1.3 工程方式：雙方商定採取下列第 種方式。
(1) 乙方包工、包料（詳見附件預算）；
(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見附件預算）； (3) 乙方包工、甲方包料（詳見附件預算）。
1.4 工程期限 （晴）天，開工日期 年 月日，竣工
日期 年月 日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為（大寫）： 元，（詳見附件預算）。
其中輔料和人工費 元；代購主材費 元，税金（3.441%）元。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽定《工程監理合同》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。 第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取下列第種方式提供：
（1）甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式兩份，發包人、承包人各一份； （2）甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各一份，設計費（大寫
＿ 元，由甲方支付（此費用不包含在合同價款內）。 第四條 甲方義務
4.1 甲方應在開工前 天辦理有關裝飾裝修的報建手續。甲方應為乙方入場施工創
造
條件。包括：搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
4.2 免費提供施工期間的水源、電源； 4.3 負責協調施工單位與鄰里的關係；
4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建築的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦
理相應的審批手續；
4.5 參與工程質量和施工進度的監督；
4.6 如負責材料或設備的採購，應對其質量和按期進場負責； 4.7 參與工程的竣工驗收。 第五條 乙方義務
5.1 指派（姓名） 為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、
保量的按期完成施工任務，解決有關承包人負責的各項事宜。
5.2 施工中嚴格執行安全技術規範、防火規定、施工質量驗收規範，按期保質完成工程； 5.3 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境； 5.4 保護好原居室內的傢俱和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通； 5.5 保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場； 5.6 負責施工期間的施工現場和施工人員的各類安全；
5.7 工程竣工未移交給甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 第六條 工程變更
6.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關
工程費用及工期。
6.2 甲方書面要求工程項目變更，但甲方拒籤書面變更協議，乙方有權單方面停工直至甲
方簽定變更協議後，乙方再行復工，且工期順延。 第七條 材料的供應和驗收
7.1 由甲方提供的材料，設備，甲方應按時供應到施工現場後通知乙方，雙方共同驗收並
辦理交接手續，因施工期間對材料、設備保管、搬運、使用等不當造成的損失，由乙方負責賠償；
7.2 由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場時通知甲方，並接受甲方驗收
後使用,甲方索要主要材料的質保書、合格證等質量證明的，乙方有義務提供。如乙方提供的材料、設備不符合設計和施工要求或不符合與甲方約定的標準，未經甲方同意，禁止乙方使用。
7.3 乙方在施工中發現甲方提供的材料、設備質量不合格，應及時向甲方提出。如甲方仍表示使用的，應形成書面意見，由此造成的質量問題由甲方負責。
7.4 甲方或乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。 第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方以書面形式確認，工期相應順延：
（1） 工程量變化和設計變更；
（2） 產生不可抗因素的（特指甲乙雙方人為的停電、停水以及法定的不可抗力的因素）；
（3） 甲方同意工期順延的其他情況；
8.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由甲方承擔，工期順延。
8.3 甲方未按期支付工程款造成誤工、停工等，合同工期相應順延，並補償乙方由此而引起的經濟損失。
8.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，不能按期竣工的，乙方承擔違約責任；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工材料費及返工費由乙方承擔，並承擔違約責任。
第九條 質量標準
合同雙方約定本工程質量標準為
9.1 施工質量標準為：國標。 9.2 室內空氣質量驗收標準為：國標 。 第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中（含隱蔽工程和中間工程）分下列幾個階段對工程質量進行
驗收：
（１）水電隱蔽工程驗收； （２）防水工程驗收； （３）瓦工工程驗收； （４）木工粗裝工程驗收； （５）木工精裝工程驗收； （６）油漆及竣工初驗； （７）竣工驗收 。
乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格後應填寫工程驗收單 10.2 工程竣工後，乙方應辦理移交手續（見附件工程結算單）通知甲方驗收，
同時提供管線竣工圖等資料。
10.3 工程自驗收合格雙方簽字之日起為工程保修期，在正常使用條件下，住宅室內裝飾
裝修工程的最低保修期為兩年。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。驗收合格簽字後，填寫工程保修單（見附件工程保修單）。保修期以竣工驗收
合格簽字或蓋章之日算起。保修單用於保修。 第十一條 工程款支付方式
11.2 工程驗收合格後，承包人應向發包人提交工程決算書，並將有關資料送交發包人。
發包人接到決算書後三日內如未有異議，即視為同意，發包人即向承包人付清工程尾款。
11.3 發包人付清工程價款，承包人開具財務手續，向發包人辦理移交及發放工程保修卡。
11.4 發包人在應付款日期不付清款是違約行為，承包人有權停止施工，並追究違約責
任。 工程竣工驗收合格未付工程價款時，不得交付使用，其責任由發包人承擔。
第十二條 違約責任
12.1 合同雙方當事人中的任何一方未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規
定，受到罰款或給對方造成的均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失。
12.2 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4 甲方未按期支付工程款的，工期相應順延。
第十三條 安全生產和防火
13.1
施工圖紙或施工説明及施工場地符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、質量合格，施工場地安全管理、施工人員和施工設備的安全保障等。乙方有義務對施工圖紙中安全問題進行審查，如有安全隱患的，應及時提出修改意見，甲方仍堅持的，應當形成書面意見，其結果由甲方承擔；乙方未審查或未能提出與安全有關的意見，施工後所產生的與安全有關的後果責任由乙方承擔。
13.2
乙方應加強施工場地安全管理，施工期間所發生的施工人員和施工設備的安全以及其它施工場所的安全責任後果由乙方負責。
合同雙方應當共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構，拆、改承重牆，如甲方未經有權部門批准，堅持改變的，乙方有權拒絕施工並不承擔違約責任。
第十四條 合同爭議的解決方式
因本合同所產生的任何爭議，由當事人雙方協商解決；也可申請相關部門調解。協商
工程施工合同模板2
發包單位： （以下簡稱甲方）
承包單位： （以下簡稱乙方）
甲方因建設需要，委託乙方承建打樁工程。為明確雙方各自的相互權利、義務，根據《中華人民共和國合同法》，國家工商管理局和建設部頒發的（GF-91-020xx年 月 日前進場施工。並於 年 月 日前完成全部打樁施工任務，如工期不能按期完成，每遲一天罰款合同總價的1‰，總額不超過合同總價的10%。
2、如因政府停電、設計圖紙變更影響施工進度，遇人力不可抗拒的自然災害等原因時，如因颱風、暴雨造成停工，導致乙方出現停工、窩工24小時以上，經雙方協商，簽證，工期方可順延。
3、因其他意外情況的停工，雙方應共同查明原因，分清責任，其損失由責任方負擔，由於停工，窩工原因而造成損失時，屬甲方責任的，工期順延，窩工半天起開始簽證，窩工的樁機按每台每天1000元補嘗。屬乙方責任的，由乙方自行趕工，乙方原因造成工期拖延，每延遲一天罰款20xx年 月 日
合同簽定地點：
工程施工合同模板3
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、備 注：
二、工程承包範圍
1、鋼結構工程的製作、安裝。(見附表圖紙，以預算單中的項目為準)
2、不含土建、防火及其它附屬項目。
三、合同工期
本工程在預付款到位，且鋼結構工程具備施工條件，開工日 期 年 月 日，竣工日期為 年 月 日，合同 工期總天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：依據鋼構有關驗收規範合格。
五、合同價款
工程總造價：大寫： ￥：
六、合同價款支付;
1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的%給乙方作工程尾款。
七、發包人工作
1、委派
2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。
八、承包人工作
1、委派為工地代表，聯繫方式;
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔，符合環境衞生管理的有關規定，完工前清理好現場。
九、工程變更
1、施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前七天以書面形式向乙方發變更通知，因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。
2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用，須經甲方同意。
3、乙方在工程變更確定後7天內，提出變更工程價款的報告，經甲方確認後調整合同價款，與工程款同期支付。
十、竣工驗收
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十一、竣工結算
甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料後三日內，給予確認並支付工程竣工結算價款，乙方收到竣工結算價款後三日內將竣工工程交付甲方。
十二、違約
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。
十三、不可抗力
1、發生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然災害工期延誤。
2、發生不可抗力造成合同履行困難，雙方友好協商解決。
十四、其它條款： 十五、本合同自簽章之日起生效，該工程結算完畢後，本合同即告終止。
十六、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同模板4
發包方（甲方）：
地址：
聯繫電話：
承包方（乙方）：
地址：
聯繫電話：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1工程名稱：工程。
1.2工程地點：
1.3承包範圍：按本工程圖紙及説明。
1.4承包方式：包工包料。
1.5工期：本工程自年月日開工，於年月日竣工，共計天。
1.6工程質量要求：合格.
1.7合同價款（人民幣大寫）：拾萬仟佰拾元整，
小寫（￥：元）。
第二條 甲方工作
2.1 開工前 3 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法説明 1 份，並向乙方進行現場交底；全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施；向乙方提供施工所需的水、電等設備，並説明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理隱蔽工程驗收、變更、登記手續等事宜。
2.3如確實需要拆改原建築物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續及交付相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底，按甲方提供的施工圖紙及做法説明施工，擬定施工方案和進度計劃。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定；嚴格按照圖紙或作法説明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物、設備管線、古樹名木不受損壞；做好施工現場保衞和垃圾處理等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住户）的關係。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關於工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。
4.2因甲方原因未按約定完成工作或相關事宜，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途停工，影響工期，工期不順延。
4.4因甲方原因造成設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工８小時以上（一週內累計計算），工期相應順延（以8小時為一個工作日順延）。
第五條 關於材料供應的約定
5.1凡由乙方負責採購供應的材料、設備（另附清單），應為符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。由乙方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由乙方承擔。
5.2凡由乙方採購的材料、設備，應提供合格證明及必要的.檢驗報告。
第六條 有關安全生產和防火的約定
6.1甲方提供的施工圖紙或作法説明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規範。
6.2乙方在施工期間應嚴格遵守《中華人民共和國消防法》和有關安全施工的法規、規範。
6.3由於甲方確認的圖紙或作法説明，違反有關安全操作規程、消防和防火設計規範，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的經濟損失。
6.4由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防和防火規範，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的經濟損失。
第七條關於工程質量及驗收的約定
7.1本工程以施工圖紙、作法説明、設計變更和現行有效的國家或行業及地方施工與驗收規範為質量評定驗收標準。
7.2乙方應在辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續前 3 天通知甲方參加。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方應向甲方發出書面催辦通知，甲方接到該通知 5 個工作日後無正當理由仍不參加驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延；若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
7.3由於甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.4由於乙方原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
7.5工程完工後，乙方應及時通知甲方驗收，並提供竣工資料和竣工報告1份。甲方自接到驗收通知 5日內組織驗收，驗收合格視為竣工，並辦理驗收、移交手續。由於驗收不合格需改進而造成工期延誤的，按本合同第10.2條執行。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
第八條 關於工程價款及結算的約定
8.1 本合同生效後 5 日內甲方預付給乙方本合同第1.7條約定工程總價款的40％；項目工程牆面、地面基本完工或總工程進度達到50%後，付進度工程款，付款額為合同工程款的40%；工程完工辦理整體驗收合格手續後，甲方再支付給乙方工程總價款的15％；餘結算工程總價款的 5 ％作為保脩金，保修期滿無工程質量問題甲方一次性付清給乙方。
8.2 在施工過程中因甲方原因變更施工設計方案使得施工造價增高或增加施工項目的，甲方追加相應的工程款給乙方。
第九條 保修
9.1保修內容、範圍：本工程承包施工項目範圍，詳見預結算書。
9.2保修期限：一年。
9.3保修期限從竣工驗收合格之
日算起。
9.4保修期內，乙方應在接到甲方通知之日起 5 日內派人上門維修，否則，甲方有權自行或委託他人維修，因此產生的費用由乙方承擔。
9.5乙方應在 7 日內修復報修項目，逾期按合同總價每日1‰的標準支付違約金。
9.6上述費用及違約金，甲方可在保修保證金中扣除，不足部分由乙方補齊。
第十條違約責任
10.1由於甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。每停工一天，甲方支付乙方1‰違約金。甲方不按合同的約定付款，每逾期一天，按應付款額的1‰支付違約金。
10.2由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰違約金。
10.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
10.4甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責並承擔損失。但由於乙方施工不當造成的擴大損失，由乙方承擔。
10.5未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔損失。
10.6未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
第十一條其他約定
11.1開工日期以發包人實際通知進場時間為準。
第十二條爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。
12.2當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，雙方同意向甲方所在地的人民法院起訴。
第十三條 本合同自雙方代表簽章並加蓋公章之日起生效，一式肆份，雙方各執貳份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
負責人： 法定代表人：
（或授權代理人）（或授權代理人）
工程施工合同模板5
發包方（甲方）：__________________________
承包方（乙方）：__________________________
合 同 編 號：___________________________
河 南 省 建 設 廳 監製 河南省工商行政管理局
至新版合同文本發佈時止。 使用説明 1、本省行政區域內的裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期
2、工程承包方（乙方），應當具備工商行政管理部門核發的營業執照和建設行政主管部門核發的建築業企業資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份；凡在本省各市場內簽訂此合同的，應當一式二份（甲、乙雙方各執一份）。
4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成後，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5、竣工：合同約定的工程內容全部完成，經承包方、發包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格：承包方、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響後，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
合同協議條款
發包方（以下簡稱甲方）：_______________________________________________
委託代理人（姓名）：__________________________________________________
住所：__________________________
身份證號：_______________________
聯繫電話：__________________________
手 機 號：_______________________
承包方（以下簡稱乙方）：______________________________________________
營業執照號：________________________________________________________
住所：___________________________________________________________
法定代表人：____________________________
本工程設計人：__________________________
聯繫電話：___________________
施工隊負責人：__________________________聯繫電話：___________________
依照《中華人民共和國合同法》和《河南省建築市場管理條例》及其他有關法律、法規的規定，結合本省裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1工程地點：__________________________________________________
1.2工程裝飾裝修面積：__________________________________________
1.3工程類型：__________________________________________________
1.4工程內容及做法（見報價單和圖紙）;
1.5工程承包，採取下列第_______種方式：
（1）乙方包工、包全部材料。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其餘部分材料。
1.6工程期限______日（以實際工作日計算）；
開工日期______年______月_______日；
竣工日期______年______月_______日。
1.7工程款和報價單
（1）工程款：本合同工程造價為（人民幣）____________________。
金額大寫：_______________________________________________。
（2）報價單應當以河南省建設行政主管部門批准執行的相關裝修預算定額為參考依據，根據市場經濟運作規則，本着優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
（3）報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的依據。
第二條 工程監理
施工單位應有監理制度。實行工程監理，將監理的姓名、單位、聯繫方式通知乙方。
第三條 施工圖紙
3.1施工圖紙採取下列第________種方式提供：
（1） 甲方自行設計的，需提供施工圖紙一式二份，甲乙雙方各執一份。
（2）甲方委託乙方設計的，乙方需提供施工圖紙一式二份，甲乙雙方各執一份。
3.2施工圖紙所標明的材料、施工方法應符合中華人民共和國國家標準《裝飾裝修工程施工規範》(GB 50327—20xx)的要求。
3.3雙方應當對施工圖紙予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自複製或轉讓給第三方，也不得用於本合同以外的項目。
第四條 甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4.4遵守物業管理部門的各項規章制度。
4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。
4.6不得有下列行為：
（1）隨意改動房屋主體和承重結構。
（2）在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽台門窗的牆體。
（3）在室內鋪貼一釐米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。
（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
（5）強令乙方違章作業施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定並出具書面證明，再由房屋管理部門批准。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衞及消防工作。
4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條 乙方工作
5.1施工中嚴格執行施工技術規範、質量標準、安全操作規程、防火技術規範，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5.2嚴格執行省建設行政主管部門施工現場管理規定：
（1）無房屋管理部門審批手續和原設計單位或具有相應資質等級的設計單位出具的加固圖紙，不得拆改工程內的建築主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
（2）不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鑽等產生噪聲的裝飾裝修活動。
（3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
工程施工合同模板6
為了強化***工程管理，確保工程質量，加快施工進度，法庫縣***(全稱以下簡稱甲方)將****工程，承包給***(全稱，以下簡稱乙方)施工，經雙方協商訂立如下合同並共同信守。
一、 工程名稱：****新建工程
二、 工程內容及工程量：*******。
三、工程總造價：大寫(￥******元)
四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的***施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建築工程技術規範的標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：20xx年*月*日-20xx年*月*日
六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金，無質量問題到期返還)
七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯繫，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的任何安全問題，均由乙方負責。
九、質保期(一年)：此工程質保期*年(***年*月**日均由乙方負責。
十、本合同經雙方驗收合格，簽字後生效，並結清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同模板7
發包方（以下稱甲方）：__________________
承包方（以下稱乙方）：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條工程期限
合同工期總日曆天數______天。
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組（一組______塊電池板）。
1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，甲方確認工程量後，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價x安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束後，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
工程施工合同模板8
發包人：
承包人：
經發、承包人協商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協議：
一、承包人向發包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。
二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。
三、發包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時，按承包人當月完成產值（以發包人和監理人認可為準）的80%在次月10日內支付承包人工程進度款。
四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設計施工圖正負零時，發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。
五、承包人墊資修建部分工程款，發包人按墊資額（以發包人和監理人認可為準）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負零發包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。
六、承包人墊資部分工程款，發包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負零發包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。
七、本工程安全文明施工費按採用定額或定額文件規定計取進入決算。
八、質量保修期滿兩年，發包人返還承包人質量保證金45%。質量保修期滿三年，發包人返還承包人質量保證金40%。質量保修期滿五年，發包人返還承包人質量保證金15%，此款不計利息。保修工作產生的一切費用由承包人承擔。（發包人返還質量保證金時，扣除已墊付的應由承包人承擔的保修費用。）
九、發包人每支付承包人工程款時，承包人提供支付款額的正規的發票給發包人。
十、工程竣工驗收合格承包人移交給發包人，審計報告雙方認可後，發包人在4個月內完成工程餘款的支付。
十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報告提供的數據和雙方實際仗量計算，土石方運距按雙方認可運距計算，其他按定額及文件規定計算。
十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格後，其施工期達到或提前施工組織設計規定工期，發包人可另支付承包人已完工程款的5%。
十三、本工程竣工驗收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗收資料。
十四、本工程計價依據只採用【貴州省建築工程計價定額】、【貴州省建築工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價，其他計價定額和調差文件本工程均不採用。
發包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
承包人（蓋章）：
法人代表（蓋章）：
年 月 日
工程施工合同模板9
發包發（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
經雙方協商同意甲方將______工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務，特簽訂本合同：
一、承包方
本工程乙方包工不包料（包小型機具、掃帚等），包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。
二、工程承包範圍
__________________。
三、工程承包單價
__________________。
四、付款方式
進度款按完成工程量______按月支付，竣工退場支付______。
五、甲乙雙方責任
1、甲方責任：
提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任：
（1）按圖施工，以甲方交底執行，並按照國家現行有關規範和工程質量要求施工，做好工程自檢，確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
（2）砌磚工程：磚必須濕水後方能砌築，砌築時確保地面乾淨、濕水；牆面平整，垂直誤差正負3-5mm，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿，牆體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建築垃圾及時清理並再利用，必須做到當天工完場清。
（3）內牆抹灰工程：硂柱、牆、樑、加氣塊牆面必須甩漿。柱、剪力垟、樑與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網，先定點，現成管理人員驗收合格後方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水並確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現場工完場清。
（4）外牆裝飾工程：柱、剪力牆、樑板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網。外牆定點與現場管理人員配合施工，並經專業管理人員驗收合格後方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽角垂直平整誤差低於3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗台、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿，確保不滲水，滲水保修。
（5）室內粘貼：地板粘磚時，地面清理乾淨，並掃防水沙漿，驗收後方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衞生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現象。
（6）施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外牆、衞生間、廚房、層面等滲水現象，後果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。
（7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實際人數每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。
（8）工期進度：乙方必須按以上進度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款______元，拖延3天以上甲方有權另進班組，以保住工期按時完成。
六、安全、質量罰款細則
（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款______元；
（2）乘坐提升架上落，每人次罰款______元。
（3）宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款______元，並沒收用電器具；
（4）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完後不關，每人次罰款______元；
（5）施工中浪費材料，按原價十倍罰款；
（6）高層拋掉物罰款______元，造成嚴重後果全部由乙方負責；
（7）違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題，似情節輕重處以罰款不等，如多次出現質量問題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場，工程款按60%結算。
（8）工傷、工故乙方承擔30%。
七、其他事項
1、本工地內打架每人次罰款______元，嚴重者送公安機關處理，一切法律經濟責任自負，本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。
2、借領工具、損壞或原價賠償，違規操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。
3、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行，本合同雙方簽字後生效，工程竣工時結算餘款後自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。
發包方（甲方）簽字：__________________
承包方（乙方）簽字：__________________
簽訂日期：______年______月______日
工程施工合同模板10
發包方（以下簡稱甲方）__________________
承包方（以下簡稱乙方）__________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建築法》，《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒佈的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本着互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________。
2、工程地點：__________________。
二、工程承包範圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為：__________________元整。
五、質量標準
1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規範（包括但不限於以下內容）
（1）本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規範。
（2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包範圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包乾。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證後可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工後，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
2、在工程結算辦理完畢後，甲方支付至結算總價的97%，工程保脩金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年後如無質量問題15天內全額返還，保脩金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，並做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章後生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
工程施工合同模板11
發包人（甲方）：樂至縣恆豐豬業專業合作社
承包人（乙方）：
雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：養豬場建築。工程地點：樂至縣勞動鎮七門村。工程內容：1、修建沼氣池300立方米；2、改擴建豬舍300平方米；3、修建豬糞堆糞場30平方米。
二、工程承包範圍：豬舍、辦公室、宿舍及倉庫建房屋檐面積為準
三、合同開工日期：20xx年6月15日，竣工日期：20xx年9月25日。合同工期總天數：105天
四、工程建設標準：乙方必須按照甲方提供的《生豬標準化規模養殖小區（場）建設標準》進行建設。
五、工程價款：工程總價款為25萬元。在甲方按照《生豬標準化規模養殖小區（場）建設標準》進行驗收後付款。
六、違約責任
1、乙方不能按期完工，每逾一天，支付誤工費1000元。
2、甲方如果不能按合同要求支付工程款，每逾一日，甲方向乙方支付滯納金1000元。
甲方： 乙方：
年 月 日
工程施工合同模板12
甲方： 高新產業發展有限公司
乙方: 安康安通交通設施有限公司
甲乙雙方根據《合同法》等法律、法規的規定，本着平等互利的原則，就安康市高新技術產業開發區居尚社區道路交通標線、標牌工程經過友好協商，簽訂本合同如下，以便共同遵守。
一、 工程名稱、地址：
工程名稱：高新區居尚社區道路交通標線、標牌工程 工程地址：安康高新技術產業開發區居尚社區
二、 工程工期
經雙方協定，於年月日進行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清潔等因素影響乙方正常施工時工期相應順延。
三、 工程造價及工程量
根據甲方提供的設計及要求，因工程量小、位置不集中等原因，採取按照完工後實際工程量計量，對標線按市價每平米元，對標牌按市價每塊元進行簽證、決算。
總計元（陸萬玖仟叁佰零柒元伍角）。
四、 工程款的支付
1：工程完工後兩個月內，甲方向乙方支付工程結算額
的100％。結算方式為轉賬或現金支票結算。
工程質量標準
符合國家GB5768《道路交通標誌和標線》，質保期壹年。
五、 甲方的權利義務
1.甲方現場代表，負責乙方施工現場的協調配合、質量監督及簽證等事宜。
2．負責協助乙方進行交通秩序的維持和協調工作。
3.完工後五日內甲方應組織相關人員進行工程驗收，驗收合格後按合同支付工程款。
4.甲方負責路面清潔，由於路面清潔原因引起的施工進度和質量問題由甲方負責。
六、 乙方的權利義務
1.乙方必須服從甲方現場代表的管理，確保施工質量和工程進度。
2.乙方嚴格按照設計圖紙及甲方確認的變更要求進行施工，質量和進度達到合同要求。
3.乙方在施工過程中，應及時通知甲方代表到場進行質量檢查。
4.乙方在施工過程中應加強安全管理，並做好安全防護標誌，如果發生安全事故，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責。
七、 竣工驗收
工程施工完畢後，由甲方組織相關人員與乙方代表進行驗收核算。
八、 爭議的解決方式
因履行本合同而發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方有權向工程所在地人民法院提出訴訟。
本合同一式六份，經雙方簽字蓋章時生效。甲乙雙方各執三份，具有同等法律效力。
甲方：安康高新產業發展有限公司乙方：安康市安通交通設施有限公司 單位蓋章： 單位蓋章：
簽訂日期： 年 月 日
工程施工合同模板13
發包方（以下簡稱甲方）：
代表人：
承包方（以下簡稱乙方）：
責任人：
甲方承建的_________________工程模板分項工程，於_________年_________月_________日，由甲方發包給乙方施工。為了明確工程內容及雙方責任，本着互相協助及分工負責等原則，根據本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執行：
一、工程內容：
二、承包造價：
三、雙方責任：
1、甲方責任：
（1）提供乙方進場人員的生活住宿條件，負責申報臨時户口。
（2）負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料及各項規章制度的指揮、監督與管理。
（3）提供施工必要的機械設備，負責機械的一次性調試運轉（以後由乙方負責），小型工具由乙方自備。
（4）保證材料供應（材料運至現場_________米內，但不提供塔吊運輸），如確因種種原因供應不足時，甲方應及時安排其它工作，乙方應服從甲方的調配。工地現場計時工每工日_________元。
2、乙方責任：
（1）嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，遵守執行國家現行《施工技術驗收規範》。尊重和服從建設、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，確保工程質量達到優良等級以上。
（2）嚴格本班組自身的安全生產教育。提高工人的安全生產意識，保證不違反安全操作規程，避免民生安全事故，並承擔凡是違反安全操作規程和安全制度的大小安全事故的責任。
（3）提倡文明施工，工完場清並遵守甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監理單位、甲方及其他班組間的關係。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。
（4）絕對服從甲方的工程進度安排。
（5）愛惜甲方的一切機械設備和工具，承擔本組一切機械設備和工具的維護與保管。違章操作致使機械設備和工具損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負責賠償。嚴格履行材物領（借）用手續，工完退回。
（6）模板制、安必須保證幾何尺寸準確和牢固，不準出現下垂、脹模、漏漿等現象。每次澆搗砼樑、板、柱的時候，必須派專人跟班，以保證質量。如砼脹模超過允許偏差值，乙方應在拆模後立即負責鑿平。在安裝及拆模後，應及時將板面及樓面的垃圾、材料清理乾淨，避免影響下道工序的施工。工程完成後，必須把所有木工用料堆回指定位置。
五、工程質量及驗收標準：
工程質量必須達到國家現行施工及驗收規範以及建設、監理單位和甲方的要求。如果由於設計和管理指揮原因造成損失，所有經濟全部由甲方負責；由於操作者盲目蠻幹、圖速度、不按規範規定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方負責賠償。
六、工期：
1、計劃開工期限_______年_______月_______日，計劃完工期限_______年_______月_______日，總歷時_______日。
2、乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法：
為保持施工生產的穩定、連續性，甲方按乙方所完成的施工進度支付給_______％的工款，基礎工程完工且驗收通過後，__________天內結算並付清所有工款。若乙方中途因不能保證甲方的工期、質量、安全及違反國家有關法規而退場，甲方有權拒付工程承包餘款，有權單方面解除合同。
八、違約責任
（1）若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
（2）若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規範或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致合同無法履行的行為，甲方有權單方解除並要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、爭議解決
雙方因履行合同所發生的爭議，應本着友好的原則進行協商，協商不成的，任何一方均有權向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。
十、其它：
（1）由甲方違章指揮或強命工人違章操作造成的傷害，其經濟損失由甲方負責，造成終身致殘的，視程度予以賠償，但最高幅度賠償為一次性_________元封頂。
（2）由於他人違章作業而造成的傷害，其經濟損失由肇事者負責。甲方負責追查傷者費用暫由甲方支付。
（3）凡操作者違反操作規程和工地有關規定所造成的傷害，其一切費用全部由乙方負責。
十一、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。
十二、甲方對以上各條款負有解釋權。
十三、本合同一式_______份，甲方執_______份、乙方執_______份，均具有同等效力，並自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效。
甲方：
住址：
代表人：
聯繫方式：
______年______月______日
乙方：
住址：
責任人：
聯繫方式：
______年______月______日
工程施工合同模板14
發包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：
四、承包形式：
第二條 工程期限
一、合同工期總日曆天數 天
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延
１、在施工中如因停電、停水８小時以上或連續間歇性停水、停電３天以上（每次連續４小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條 工程價款、結算及付款方式（是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票？）雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同
包乾價為 元人民幣（大寫： ）。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。
1、本合同簽訂後 日內，甲方支付 元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格後，甲方支付元工程款；
3、餘款 元作為質量保證金，待保修期滿後十五個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方使用晨曦軟件，依據最新現行定額計價規範和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算後的總價下浮%作為本合同的結算價款。
1、甲方於 支付 元；
2、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認後，付至結算價款的95%，留5%做質保金，待保修期滿後15個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字並加蓋公章後方可作為結算依據。
第四條 建築材料、設備的供應和採購
一、工程材料、設備由乙方採購。（是否都是包工包料？）
二、乙方採購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程，甲方認為乙方提供的材料需要複驗的，乙方應按要求提供複驗報告。經複驗符合質量要求的，方可用於工程；複驗不符合質量要求的，應退貨處理，其複驗費和退貨損失由乙方承擔。（材料進場是不是要甲方確認？）
第五條 施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、説明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，並及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程採用包乾價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條 工程質量管理及驗收
一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。
二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
三、工程質量應符合國家及行業規定的建築工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條 安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條 質量保修
一、本工程保修期限為 年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後 小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。
乙方保修聯繫電話：；乙方保修聯繫人： 。
第九條 違約責任（乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無）
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件？）
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 附 則
一、甲方代表為，乙方代表為 。
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
户名：
開户銀行：
帳 號：
年_____月_____日 年_____月_____日
工程施工合同模板15
甲方（承包人）：______________
乙方（務工人）：______________
為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本合同書。
一、雙方的責任與義務：
（一）甲方的責任與義務：
1、負責對乙方務工人員的入場教育。
2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作，並履行簽字手續。
3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。
5、有權進行安全檢查，對發現的問題及時提出整改意見。
（二）乙方的責任和義務：
1、按照甲方的要求，不得違章作業和野蠻施工。
2、負責按照有關規程、規範、標準和甲方安全技術交底進行操作。
3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。
4、負責承擔因自身原因所發生的一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。
5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。
二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。
三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方：______________
乙方：______________
發包方：______________
_______年_______月_______日
文萃咖
