承攬工程項目施工合同模板

隨着法律法規不斷完善，人們越發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那麼合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的承攬工程項目施工合同模板，希望對大家有所幫助。

承攬工程項目施工合同1

建設單位（以下簡稱甲方）_________________

地址：____________________________________

郵碼：_______________

電話：_______________

法定代表人：____________

職務：____________

拆遷户（以下簡稱乙方）____________________

地址：____________________________________

郵碼：_______________

電話：_______________

法定代表人：____________

職務：____________

根據________建築安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

第一條乙方在甲方用地範圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）甲方負責於____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）

第二條乙方應於____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或週轉房（或乙方自找的週轉房），甲方於乙方搬遷後____日內一次付給乙方搬遷費________元。

第三條甲方對乙方在臨時週轉期間按下列情況給予補助：

1.乙方自行找房週轉，每人每月補助________元；

2.由乙方所在工作單位解決乙方週轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；

3.乙方用甲方的簡易房週轉的，週轉期間免收房租。簡易週轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，並按規定補助增加的公共交通月票費用。

第四條甲方安置乙方的住房位於________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致籤同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上籤。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和麪積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

乙方如經甲方按合同規定安置住房後，仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方並可向有管轄權的人民法院起訴，乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

第七條其他約定：________________________________________.

本合同自甲乙雙方籤之日起生效，合同生效後，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

建設（甲方）____________（公章）拆遷户（乙方）____________（公章）

代表人：____________代表人：____________

____年____月____日____年____月____日

承攬工程項目施工合同2

發包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本着互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

第一條工程項目

(一)工程地點：呼倫貝爾市原野測試有限責任公司

(二)工程內容：雨棚改造工程(邊棚鋼掛鋁塑板，棚心刮外牆膩子，刷外牆塗料)

(三)承包方式：包工包料

第二條工程造價為人民幣伍萬叁千元

第三條合同工期

1.雙方商定總工期___天。

開工日期：___年___月___日，

竣工日期：___年___月___日。

2.如遇下列情況,經甲方代表簽證後,工期可以順延。

①因遇人力不可抗拒的自然災害(颱風、火災、地震)等造成的`停工。

②增加了工程量，而受影響時。

③因停水、停電等情況達六小時以上時。

④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

第四條付款方式

(一)材料進場，甲方付給乙方工程造價40%。

(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付總造價的30%給乙方;

(三)當工程竣工驗收合格七天內甲方支付竣工結算總價的30%;

第五條責任範圍

(一)甲方責任：

1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

2、及時組織工程竣工驗收工作;

3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收並支付乙方工程款。

4、負責工程所需燈具、電工電料。

5、如需向乙方索要發票，則支付工程造價税款(工程總造價6%)。

(二)乙方責任：

1、按施工安全規範保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

①承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，後果自負。

②乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關係，否則一切後果自負。

第六條其它事項

(一)合同簽訂後，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

1、經雙方充分協商，發出“設計變更通知單”

2、增加或變更內容所需材料款項必須落實;

(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，並賠償乙方停工的誤工損失;

(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。

(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款後失效。

第七條

本合同壹式貳份,其中:甲方壹份、乙方壹份，均具有同等效力。

甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：甲方蓋章：乙方蓋章：

簽訂日期：簽訂日期：

承攬工程項目施工合同3

甲方：

乙方：

甲方願將____零星工程以包工的方式承包給乙方，經雙方充分協商一致，達成如下協議：

一、承包內容：

_____________________

二、承包價格：

承包價格參考《現代城零星項目價目表》。___________________

三、結算方式：

乙方施工完畢驗收合格7天后方可結算。

四、付款方式：

所有工程完成驗收合格後一次性結清承包價款。

五、質量要求：

必須按甲方提供的施工圖、甲方要求的建築工程規範和要求施工，必須達到建築工程質量驗收標準。如因工藝問題造成的返工，一切工費由乙方負責。

六、工期要求：

工程總工期為___天，即施工時段為___年___月___日至___年___月___日，工期包括雨天在內，每延遲一天按貳佰元進行處罰。

七、其他要求

1.施工期間，堅決杜絕一切安全事故發生，所有安全事故無論大小，概由乙方負責。

2.施工期間，乙方必須服從甲方相關技術人員的現場指導和監督，不得以任何藉口無理取鬧，拒絕施工。

3.乙方若無故擅自停工，甲方有權終止合同，前面工程所發生的費用甲方概不負責，合同另籤他人。

4.乙方在施工過程中應嚴格遵守國家各項法律規定，遵守甲方的工作規範、操作規程、勞動安全衞生制度等各項規章制度，愛護甲方財物，維護甲方利益，服從甲方的領導、管理。乙方在施工中因違章作業，違反勞動紀律，發生人身傷亡事故，概由乙方自己負責。

5.工程竣工後由甲方驗收質量檢查，並簽字付款。

八、本合同一式二份，甲方乙方各執一份。自簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日