經營承包合同模板

隨着法律知識的普及，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的經營承包合同模板，僅供參考，歡迎大家閲讀。

經營承包合同1

發包方：（以下簡稱為甲方）

承包方：（以下簡稱為乙方）

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規和政策規定，為明確甲方及乙方的權利、義務關係，經雙方協商一致，簽訂本合同。

一、承包範圍：

乙方承包經營甲方座落在炎黃廣場南側的炎黃賓館，其中經營房間為二樓至六樓（其中二樓三樓各五個房間，四至六樓各七個房間）共計三十八個房間。

二、承包期限：

具體承包期限自20xx年8月1日至20xx年7月30日為止。

三、承包金及支付方式：

1、承包金雙方約定為每年壹拾貳萬元正。

2、承包金按年支付，乙方每年需提前兩個月如數向甲方繳納下一年度的承包金。

四、雙方的權利和義務：

（一）甲方的權利和義務

1、按照合同約定向乙方收取承包金。

2、將炎黃賓館的經營權移交給乙方經營。

3、將賓館內現有設備、設施、傢俱及其它一些零星物資移交給乙方使用。

4、甲方如提前解除合同，須提前2個月書面通知乙方，由雙方協商解除合同有關事宜，並由甲方應向乙方支付違約金。

（二）乙方的權利和義務

1、有權依照法律及合同，自主經營炎黃賓館旅店。

2、按照合同約定，如期交納承包金。

3、負責辦理各類證照，確保賓館正常營業。

4、承包期內必須愛護甲方移交的財物，如有損壞，應按雙方認定的評估價值賠償給甲方。

5、負責承包期內公共設施的日常維修及保養。

6、不得隨意更改賓館建築結構及用途，如需小範圍更改，必須先與甲方商量，徵得甲方同意後方可動工。

7、不得經營《營業執照》所確定的營業範圍之外的業務，如發生超範圍經營業務，乙方須承擔全部責任。

8、承包期內，乙方保證依法經營賓館，如有違法犯罪活動，乙方須承擔全部責任。

9、未經甲方書面同意，乙方不得擅自將賓館出租、出借或轉讓給第三方經營。

10、乙方不得無故停止營業，如由於季節的原因停止營業需提前1個月與甲方提出書面請求，經甲方允許，可以停業。

11、乙方不得做有損於甲方及炎黃賓館聲譽和形象的事。

12、承包期內所有發生的工商、衞生、消防、治安、安全及影響周邊居民正常生活等事項均由乙方自行解決，因此而產生的責任亦由乙方全部承擔。

13、承包期內發生的水電費、治安費、各類管理費等與本賓館經營有關的一切費用均由乙方承擔（包括七樓甲方父母生活用水電費）。

14、承包期滿或合同解除，甲方收回全部設施設備及賓館正常營業的全部物資，乙方應保證賓館能正常營業，乙方承包期間所增加的經營設備歸甲方所有。甲方保證雙方約定的承包期間不漲承包金。

15、承包期滿或合同解除，如乙方繼續承包享有優先權，雙方另行商議承包經營時間及承包金。

五、違約責任：

承包期內，如乙方從事違法犯罪活動或其它損害甲方及甲方賓館形象和聲譽的活動，則甲方有權單方解除合同。

六、爭議的解決：

雙方因履行本合同發生的爭議，應當本着互諒互讓的精神協商解決，如協商不成，可依法向甲方住所地人民法院起訴。

七、本合同未盡事宜，由雙方協商達成補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

八、本合同在雙方簽字蓋章後生效。

九、本合同一式貳份，雙方各執一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

經營承包合同2

(以下簡稱甲方)

(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》，本着“平等互利，共同發展，雙方共贏”的原則，為了明確雙方的權力和義務，經雙方友好合作上協議一致，同意簽定以下合同。

一、承包形式為上交甲方年款。乙方承包後，只管經營管理，自付盈虧，開發新老客户維護市場，打開品牌知名度。衞生環保、社保等只交納國税、地税、工人工資、水電費、電話費等經銷費用全部由乙方負責。承包期限為壹年，自20_年12月日起至20_年11月日止。

二、每年上繳承包金額定為每個月乙方上交貳仟伍佰元人民幣給甲方，本合同雙方簽定乙方應一次交完，每月承包金人民幣貳仟伍佰元給甲方，一次性付清當月的承包金給甲方後方可繼續承包，否則甲方有權終止本合同，並以違約處理，收回甲方的全部財產自己經營。合同期滿後甲方應將押金貳仟元退還給乙方，雙方的債權債務各自承擔，互不相關。

三、乙方在經營期間所增加的美容美甲產品，以便承包期滿後雙方處理解決。乙方負責在甲方原有客户的基礎上積極開發新客户，打開更廣的銷路，為雙方創造更大的經濟效益。承包期間甲方不再購買美容美甲產品。

四、在本合同承包經營期間乙方必須嚴格規範操作設備，為確保設備的正常良好運轉，正常保養和維護的.費用和房租水電費、税收費等一切費用由乙方自付。負責客户保質保量保價經營合理。乙方一定要保證美容美甲產品出來的客户滿意。

五、甲方負責把甲方原有的全部客户和經銷商交乙方自己經營管理。在承包期間，如有相關部門檢查抽檢時，乙方必須及時通知甲方，甲方必須為乙方解決問題。

六、違約責任

1、甲方在乙方合同經營期間不得單方終止合同或轉包他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。

2、乙方在本合同期間不得擅自終止或轉讓他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。甲方有權終止本合同。

七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，甲方和乙方各執一份，雙方應共同遵守履行，如違約者，按《合同法》論處。

八、本合同附件《設備清單》，《產品清單》各一份。

九、本合同期滿後如果乙方不繼續承包，乙方必須把甲方原有的設備原有的產品和原有的經銷商客户全部交回給甲方。

十、合同期滿後同等條件下乙方有優先權繼續承包。

十一、本合同一經簽字蓋章具有法律效益，未盡事宜，經雙方協商解決，如不能解決，由當地法院進行判決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

經營承包合同3

甲方：__________________

乙方：__________________

本餐廳承包經營合同書由上述各方於_________年_________月_________日在_________市訂立：

經甲、乙雙方友好協商，就乙方承包經營甲方餐廳事宜，達成如下條款雙方共同遵照執行：

第一條合同標的物

1、甲方帶給給乙方承包經營的餐廳位於_________市_________路_________號，面積共_________平方米。

2、餐廳附有經營所需設施、設備、用具（見清單）

第二條承包期限

乙方承包經營期限為：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第三條價金及支付

1、押金：乙方向甲方繳納押金人民幣_________元，承包結束後雙方交接結清有關物業、設備、用具及有關費用後_________內退還。

2、承包費：乙方承包經營期內，應每月向甲方交納承包費人民幣_________元，交納的時間為：每月_________日前交納當月租金。

3、其他費用：乙方承包經營期間的物業管理費、水電費、税費、垃圾費、排污費等所有經營所需要交納費用，由乙方按照規定向有關部門或單位繳納。

4、押金和承包費用的支付方式：第1項和第2項約定的款項由乙方按照約定時間以現金的方式向甲方交納。

第四條甲方的權利義務

1、甲方按約定帶給餐廳給乙方經營餐飲，保證乙方獨立自主經營。

2、為乙方帶給現有的經營場所及餐飲設施、設備、用具等。（另附清單）

3、負責對乙方經營活動及食品衞生安全、質量、價格、服務等進行檢查和監督。

4、保證乙方經營所需的水、電正常供應（特殊狀況例外）。

5、負責餐廳屋面、室外水、電的維護、維修。

第五條乙方的權利義務

1、務必合法經營，主動理解政府有關部門及甲方的管理、檢查、監督和處罰。受處罰後的一切善後事宜由乙方自理。

2、負責經營過程中餐廳所有設備、設施的維護、保養和維修，並確保合同期結束時餐廳所有資產完好和不流失。人為損壞或被盜，按原價賠償。

3、認真做好食品衞生安全、社會治安、消防安全用工等方面的工作，確保安全。

4、按合同規定如期交納有關費用。

5、承擔承包期內因乙方原因所產生的一切職責。

6、承擔所聘用人員的勞保、醫療、傷亡、用工、計生、治安及福利等費用和職責。

7、未經甲方同意，乙方不得擅自對房屋、設施做任何改動。

8、未經甲方同意，乙方不得擅自轉讓承包或變相轉讓他人經營。

第六條違約職責

1、在合同有效期內，若無不可抗拒因素髮生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約，違約方應向守約方支付違約金_________元，給守約方造成損失的，還應當賠償給守約方造成的損失。

2、乙方遲延交付押金及承包費的，每遲延一日，應按拖欠金額每日萬分之_________向甲方支付違約金，超過_________日未支付的，甲方有權終止合同，所收取押金作為違約金予以沒收，給甲方造成損失的，還應當賠償損失。

3、乙方擅自轉讓承包或變相轉讓他人經營的，甲方有權終止承包合同，並將保證金作為違約金予以收繳不予返還乙方，給甲方造成損失的，還應當賠償損失。

4、乙方不得中途無故中止合同，如確須中止合同，乙方應提前_________個月以書面形式通知甲方，從停止經營之日起，乙方向甲方支付與_________個月承包款作為違約金。

第七條保密職責

任何一方對因餐廳承包經營而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。

第八條合同終止

1、甲方或乙方如要提前終止本合同，應提前三十天正式書面並電話通知對方，雙方應在結清所有費用及承擔相應職責後本合同才能終止。

2、合同終止後，合同雙方仍應承擔原合同內所規定之雙方應履行而尚未執行完畢的義務與職責。

第九條補充與變更

本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此構成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

第十條不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件狀況以書面形式通知另一方，並自事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

第十一條爭議的解決

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應透過友好協商的方式予以解決。

如果雙方透過友好協商不能解決爭議，則可透過提起訴訟交有管轄權的人民法院裁決。

第十二條生效條件

本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字並加蓋公章之日起生效。

第十三條其他

本合同—式三份，具有相同法律效力。各方當事人各執一份，其他用於履行相關法律手續。

甲方：________________________

乙方：________________________

________年________月________日

________年________月________日

經營承包合同4

甲方：

乙方：

為了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規範化、現場標準化、分工專業化，充分調動雙方積極性，提高項目經營效益，根據有關法律、行政法規的規定，在乙方認可甲方與發包方簽訂的工程施工合同(以下簡稱《施工合同》含補充協議及附件資料)的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經雙方協商，同意簽訂本《工程項目內部承包經營合同書》(以下簡稱合同書)。

第一條 工程概況

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工程工期： 以甲方與發包方簽訂的施工合同為準。

4、 工程質量標準： 以甲方與發包方簽訂的施工合同為準。

第二條 原則與方式

1、實行項目負責人負責制：甲方聘任為該工程項目負責人(乙方)，在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。

2、實行確保上交，自負盈虧的原則。甲方統一核算，工程成本單列。確保上交營業税、所得税、管理費等各項税費。

3、乙方按照“動態管理、優化組合”的原則，配備精幹的項目管理班子(乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審核備案)，以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

4、甲方根據工程項目的需要，派出專業的技術管理人員對涉及工程結算、成本核算等技術性問題進行技術指導。

5、根據本工程的情況，甲方委派同志為派駐現場工程負責人，並全權對現場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監督、管理，定期向公司彙報現場施工情況。

第三條 工程承包範圍及合同工作量

以 年 月 日甲方同發包方簽訂的 的全部內容為準。

第四條 指標

1、工程承包上交係數：乙方按工程結算總造價的 或元/m向甲方上交管理費。營業税、所得税、地方或行業規定税費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等税費，由甲方按規定税(費)率向乙方代扣代繳。所有税、費於每次開票收款時交納。

2、施工工期：以甲方同發包人簽訂的合同工期和開工日期為準，乙方確保按《施工合同》規定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執行外，每延誤工期1天罰款1000元;延誤工期超過30天，乙方無履行合同的能力或無法改變現狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目負責人組織施工及管理工作。

3、工程質量：嚴格執行國家建築工程施工質量驗收規範，確保工程質量達到國家驗收等級標準要求。若發生質量事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

4、安全生產：嚴格按照國家安全操作規程及標準進行施工，杜絕一切安全事故的發生(如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等)。若發生安全事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規定，實施企業形象工程，所需費用由乙方承擔。

6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數量及時收取，回收率達100%。

第五條有關支付工程款的規定：乙方按《施工合同》的規定向發包方和甲方報送當月完成統計工作量報表和下月的進度計劃報表，並提出下月所需資金材料計劃，提出月結成本(會計報表)，甲方對乙方月結成本進行及時審核，確保工程資金專款專用。

第六條有關工程保脩金的規定：工程竣工保修期滿後，待甲方從發包方處將保脩金收回後，保脩金一次性返還給乙方;若在保修期發包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保脩金。

第七條 有關風險抵押金的規定：

(1)按招標文件規定向發包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，並以此作為乙方向甲方交納的風險抵押金。

(2)在施工中所需資金自行解決，甲方不承擔資金借貸擔保，因工程經營形成的債權由乙方享有，債務由乙方承擔無限責任。

(3)本工程乙方交安全風險承包保證金 元，工程竣工後無重大安全事故及違章罰款發生，予以無息返還。

(4)甲方收取質量保證金2%，(若建設單位收取質量保證金≥5%時可不收取)，質

(5)在工程竣工結算後，若工程全部按《施工合同》履約，未出現質量、安全問題，已收回所有債權未發生虧損和債務的，工程竣工資料完整，也未出現《施工合同》規定不予退還的情形，待發包方返還履約保證金後一次性退還乙方。若出現其它問題則待問題處理後再退還。

(6)乙方在承包項目開工前10日內向公司所在地勞動部門申報繳納項目工傷保險，完清保險費用方能動工，若乙方承包人拒絕交費的，由公司在該工程款扣款繳納，工程款不劃入公司賬户逃避交費行為，由承包人承擔一切經濟、法律後果。

第八條債權債務的處理：項目結束，內部結算前，乙方必須結清所有債權債務，並向甲方寫出債務清結的書面保證。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保脩金中予以抵扣，不足部份乙方應承擔補足差額或清償債務的責任，並承擔因此給甲方造成的一切損失。

第九條 甲方在乙方劃拔的工程款扣取萬元，待項目施工結束履行合同的全部內容得到各方認可，乙方交回經建設方審定的結算書和竣工資料及交回甲方領用物品後，將扣留金無息返還。

第十條財務管理：為保證項目資金專款專用，嚴格按照公司的財務管理制度規定辦理領款，凡由公司擔保簽章的材料、設備合同乙方必須按約定付清債務，否則，甲方有權在乙方劃拔的工程款中全額扣取代付。業主每付一次工程進度款甲方扣取税、費後全額支付乙方。

第十一條 本《合同書》經雙方簽字蓋章後生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢，保修期滿後，本《合同書》自行失效。

第十三條 本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日