網站首頁 文學常識 簡歷 公文文書 文學名著 實用文 人生哲理 作文 熱點話題作文
當前位置:文萃咖 > 事務文書 > 合同範本

公共裝修合同範本

欄目: 合同範本 / 發佈於: / 人氣:2.1W

隨着法治精神地不斷髮揚,人們愈發重視合同,合同的類型越來越多,合同協調着人與人,人與事之間的關係。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎?下面是小編為大家整理的公共裝修合同範本,希望能夠幫助到大家。

公共裝修合同範本

發包方(以下簡稱甲方):

聯繫方式:

地址:

承包方(以下簡稱乙方):

聯繫方式:

地址:

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同以便共同遵守。

第一條 工程概況

1、工程地點:_______市_______區(縣)_______路_______號。

2、住房結構:_________________,施工面積_________平方米。

3、工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工及全部材料;

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包括全部材料。

4、總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。

其中:材料費:_________;人工費:_________;管理費:_________;設計費:_________;

垃圾清運費:_________;税金:_________;其他費用:_________。

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工程期限______天,開工日期_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日。

第二條 施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第三條 材料供應

1、按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續。

2、按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條 工程質量

1、本工程執行建築裝飾工程技術規程、裝飾裝修驗收標準和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由_________方設計施工方案

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條 工程驗收

1、乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單。

2、工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單,在工程款結清後,辦理移交手續。

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單。

第六條 工程款支付方式

1、雙方約定按下列第______種方式支付工程款:

(1)本合同簽訂後,開工前______至______日,甲方支付相當於總價款______%的工程款;

(2)完成______%的工程量之日後的______日內,甲方支付相當於總價款______%的工程款;

(3)竣工驗收後______日內,甲方支付相當於總價款______%的工程款;

(4)竣工驗收合格______年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款______%的工程款。

2、因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增減部分的款項。

3、雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

4、竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的______%的保修基金。竣工驗收合格後________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法説明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償,屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

第八條 工程監理

1、本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理合同。並在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及應履行的職責。

2、本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應做出公正的處理。

3、為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_______種方式提供:

1、甲方在開工日期______天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。

2、甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_______份,甲方、乙方、施工隊各執一份,設計費_______元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

第十條 甲方工作

1、甲方應在開工前_____天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法説明,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。

2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

3、如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

4、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。

5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衞及消防等項工作。

6、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。

第十一條 乙方工作

1、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程。

2、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。

3、保護好原居室室內的傢俱和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。

4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

5、參加甲方組織的施工圖紙或做法説明現場交底。

6、乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量.

第十二條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。

第十三條 工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的'其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十四條 違約責任

1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。

3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

4、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方_______元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

5、由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。

6、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

7、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

8、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

第十五條 合同的變更和解除

1、合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_______%支付違約金,並辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

第十六條 垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)________元(此費用不在工程價款內)。

第十七條 聲明及保證

甲方:

1、甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未做出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方:

1、乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本合同。

2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未做出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十八條 保密

1、雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。

2、保密期限為_________年。

3、一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十九條 不可抗力

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在______天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十條 爭議的處理

本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

1、提交_________仲裁委員會仲裁。

2、依法向__________人民法院起訴。

第二十一條 補充

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

第二十二條 合同效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。

2、有效期為______年,自______年______月______日至______年______月______日。

3、本合同正本一式______份,雙方各執______份,具有同等法律效力。

甲方(簽字或蓋章):

簽訂日期:______年______月______日

簽訂地點:

乙方(簽字或蓋章):

簽訂日期:______年______月______日

簽訂地點: