農村道路施工合同範本

農村的發展離不開道路的修繕，農村道路施工合同範本有哪些？下面是小編整理的農村道路施工合同範本，歡迎閲讀！

農村道路施工合同範本【一】

經市府基建辦施工處批准，本工程於_____年_____月_____日公開招標(協商議標或甲方委託)，由乙方承建，為了明確工程內容及雙方權利義務，本着互相協作、緊密配合的原則，根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》規定和本工程的具體情況，訂立本合同。

第一條 工程內容和承包範圍

(一)單項或單位工程類別、結構形式：______;層/幢;______;建築面積____________;建築面積，道路：___________;給排水管道：____________;構築物：____________。(二)承包範圍：承包按 _____號施工圖紙全部工程(包括圖紙説明及招標文件規定的內容)：基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋樑、土石方工程等。

(三)承包金額內未包含的工程項目：

第二條 工程造價及承包方式

(一)承包金額：按定標價或協商價，建安工程總造價為人民幣______萬元。

全部工程造價按下列辦法辦理：

(二)承包方式：

1. 按施工圖預算包乾或投標大包乾，即包工、包料、包工期、包質量。

2. 按國家規定繳納的承包工程收入營業税和城市維護建設税，已包含在本合同承包金額內，由乙方支付。

3. 工程質量標準要求：

第三條 工期

(一)按定標(或雙方)規定總工期______天(日曆天從開工之日算起)。

(二)開工日期：__________________

竣工日期：__________________

(三)如遇下列情況者，經甲方代表簽證後，工期按實際相應順延。

1. 甲方不能按合同規定在開工前五天交出施工場地，或障礙物和施工用水、電源未接通;

2. 因設計圖紙修改(甲方或設計院提出修改)，影響進度或增大工程量;及修改(變更)設計通知書未在該修改(變更)部份施工開始前三十天送達乙方簽收而影響進度者;

3. 由甲方提供的設備、成品或半成品等，未能按乙方計劃進行或向乙方交驗時發現有缺陷，需要更換而耽誤施工進度者;

4. 因遇人力不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、大雨、暴雨、地震、自然原因發生的火災等)造成停工者;

5. 因停水停電或因電力，水壓不能滿足施工需要，影響達連續六小時以上者;

6. 甲方代表藉故不簽證，影響下一工序的進展者;

7. 甲方財力不足導致停工窩工者;

8. 甲方不按合同規定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。

第四條 材料、設備供應

(一) 工程全部建安材料、成品、半成品及設備由 方自行採購供應至 施工工地現場(倉庫)。

(二) 工程 材料及 設備，由______方採購供應至 場地(倉庫)。

(三) 工程 設備，由______方採購供應至____________向______方交貨。

(四)鋼材、水泥、木材由甲方協助解決，屬有價供料，供應價由雙方商定，與承包金額無關。

(五)購買三大材料所需的外匯由 _____方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材，如設計採用進口時，其外匯由 _____方負責解決，如由乙方採購時，其單價應徵得甲方同意。

(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明，否則應進行試驗，試驗費由供料的一方負責，對已有出廠證明的材料，如一方持有異議時，應進行復驗，如複驗合格，其複驗費由持有異議的一方負責，否則由供應方負擔。

第五條 雙方責任

(一) 甲方責任：

1. 辦理土地徵購、青苗等的`賠償、墳地遷移、房屋搬遷及其它障礙物拆遷(包括架空及隱蔽的)，並提供有關隱蔽的障礙物資料;

農村道路施工合同範本【二】

甲方（委託方）：

乙方（承攬方）：

經甲、乙方協商一致，乙方承攬位於泰安東嶽大街西段道路開口工程項目中的施工：

為確保工期、質量，雙方協議如下：

一、乙方負責泰安東嶽大街西段道路開口工程。

二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

三、乙方聘用、僱用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。

四、承攬期限：自2013年4月25日始至2013年4月30日止。

五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；

六、承攬費用支付方式：合同生效後，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。

七、質保期：自竣工驗收後保修一年。

八、質量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。並保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。

九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，並確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。

十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位並負責賠償相關損失。

十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。

十三、合同價款調整：本合同簽訂後任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：

1、自然災害造成的不可抗力損失。

2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。

十四、違約責任

1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。

2、項目質量達不到驗收標準，經返工後仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，並無權要求甲方支付工程款。

3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。

十五、驗收：乙方完成承攬工作後，由乙方負責相關政府單位進行驗收，並確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對於因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善後責任和經濟損失。

十七、對於不可抗力給對方造成的危害後果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢後，經相關單位驗收合格即告終止。

二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

經辦人：_________（簽字）經辦人：_________（簽字）

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

農村道路施工合同範本【三】

發包人：______（以下簡稱甲方）

承包人：________建築安裝工程公司（以下簡稱乙方）

經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

一、工程項目

1、工程名稱：______混凝土道路

2、工程地點：______村

3、承包範圍：350米混凝土道路

4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

5、合同價款：合同總價款15萬元。

二、技術要求

1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3、5米。

2、18cm厚3：7灰土墊層。

三、施工及質量要求

1、路基處理

在原有路基的基礎上，對高低不平路段，採用推土機或裝載機整平，並清除地表雜草，然後用壓路機壓實。

2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

四、雙方權利和義務

1、發包人主要工作：

負責場地三通一平；

2、承包人主要工作：

負責本工程施工範圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由於自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。

五、工程價款的支付

工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿後一次性支付質保金。

六、安全文明施工

承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責並承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

甲方：________乙方：________

________年____月____日